联系方式
  • 法律咨询热线:
  • 13564084343
  • 微信号:
  • wgf90990
  • 电话、传真:
  • 021-66987299
  • 办公地址:
  • 上海市共和新路5000弄6号1608室(共和新路与共康路路口,绿地集团)

你现在的位置: > 房产合同 >

  
上海厂定作合同纠纷案例
作者:admin 发布于:2019-02-19 15:03 点击量:

江西牧昌装饰工程有限公司与上海舒森木业制品厂定作合同纠纷一审民事判决书


上海市宝山区人民法院
民事判决书
(2018)沪0113民初4503号


  原告江西牧昌装饰工程有限公司与被告上海舒森木业制品厂定作合同纠纷一案,本院2018年3月1日立案受理后,依法适用简易程序,由审判员陆凤高独任审判。因被告下落不明,本案转为适用普通程序,依法组成合议庭,于2018年6月27日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人张辽到庭参加诉讼,被告经本院公告送达,未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原告江西牧昌装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求:1、被告返还原告货款152,000元;2、被告支付原告以152,000元为基数,自2016年12月6日起至实际付清之日止,按中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期付款利息损失。审理中,原告撤回了要求被告支付逾期付款利息损失的诉讼请求。事实和理由:2016年11月25日,原告与被告签订了一份《木饰面工程合同》,约定由被告向原告提供衣帽间柜子、洗衣房柜子、电视背景柜、餐厅柜子、过道衣柜等木制品。合同约定总价380,000元,合同签订后支付总价10%作为预付款,方案及样板确定后再支付总价30%,被告应于2017年1月10日完成供货。合同签订后,原告于2016年12月6日分四笔向被告的法定代表人仰中贵共计支付预付采购款152,000元。此后,原告多次联系、督促被告提供货物,以便原告及时向第三方交货,但被告以种种理由拒不履行合同,原告于2017年5月2日以短信形式向被告发出解除合同的通知。合同解除后,被告也未向原告退还已收取的的预付采购款。原告认为,合同签订后,双方当事人均应按合同约定适当履行自己的合同义务,原告已经按照合同约定及时支付采购预付款,被告未按照合同约定供货,合同解除后,被告拒绝退还采购款,被告的行为已经严重违约,损害了原告的合法权益,故原告诉至本院,望判如所请。
  被告上海舒森木业制品厂未到庭,也未提交答辩意见。
  鉴于被告未到庭应诉,本院对原告的陈述及所提交的证据进行了核对,经审理查明如下事实:
  1、原告专业从事房屋装饰、装修工程,被告从事木饰面及其它木制品加工,双方有多年的合作关系。2016年11月25日,原告就其承揽的青山湖香溢花城53-2601室装修工程中的门套、鞋柜、装饰线条等木制品、饰面等项目,与被告签订了一份《木饰面工程合同》,委托被告进行定作加工并安装。合同主要内容有:第二条完成工期“2016年12月30日",并明确“完成日期为本合同单项工程所有由乙方(被告)定制的产品全部到场安装完成之日";第三条合同价款“本合同总价为380,000元";第四条价款的支付方式“A合同签订后,甲方(原告)向乙方支付合同总价的10%作为预付款,B乙方图纸方案及样板经由甲方确认无误后支付合同总价的30%,C乙方制作生产完成经由甲方到乙方工厂验收合格,乙方发货前甲方支付合同总价的45%,D乙方全部产品安装结束后,甲方验收合格后支付合同总的10%,E合同总价的5%作为质保金,安装完成后三个月支付给乙方";第五条履行期限“乙方供货及安装的时间为2016年12月30日前供货,2017年1月10日安装完成",该条还明确“1、供货时间如有变化,以甲方书面通知为准,2、如因乙方原因导致未在规定的时间内安装完成,乙方应承担相应的责任";合同还对双方其它权利、义务等事项进行了约定。
  2、原、被告双方合同签订后,原告在对装修工程被告定作部分的方案及样板确认后,于2016年12月6日,通过电子银行分四次向被告公司法定代表人、个人独立企业投资人仰中贵个人账户(账号:xxx)分别转入2,000元、50,000元、50,000元、50,000元的预付款、方案及样板确认款,共计152,000元的货款,被告也确认收到该152,000元货款。
  3、被告虽在合同签订前后,对涉案合同定作的木饰面及柜体等进行过方案设计和材质选择,在收到预付款后却迟迟未完成合同约定的木饰面及柜体等的加工制作,在原告的反复催促下,仍以工厂停产未复工为由拖延。原告于2017年5月2日通过短信形式,通知被告解除原、被告之间签订的涉案合同,并要求被告在三个工作日返还原告预付货款。被告不同意解除合同,并表示在工厂复工后抓紧生产,完成涉案合同约定的定作内容。但在此后被告既未履行合同约定的定作加工内容,也未退还原告的预付款。
  4、原告承揽的青山湖香溢花城53-2601室装修工程工期,在被告供货一再拖延后,原告委托案外人对涉案项目的木饰面、柜体等进行了定作加工,并于2017年11月完成加工定作和安装工作并交付业主。
  上述事实,有《木饰面工程合同》、网银交易详情、短信与微信截屏等证据及当事人庭审陈述相佐证。
  本院认为:原告与被告签订的《木饰面工程合同》,依法成立并生效,双方均应严格履行。依照我国合同法的规定,被告在承揽原告的相关定作加工制品时,应接受原告定作人必要的监督检验,在合同约定的期限内向定作人交付定作加工成果;定作人应该按照约定的期限支付报酬,定作人也可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。本案中,原、被告双方在合同签订后,原告依约支付了合同总价40%的货款,被告却迟至2017年5月2日工厂仍处于停产状态,尚未完成原告定作的相关木制品,已经远超过涉案合同约定的2017年1月10日完成加工安装的期限,在被告迟延履行合同义务情况下,原告以短信的形式通知被告解除原、被告间涉案的定作加工合同,于法不悖,本院予以确认。合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经旅行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并要求赔偿损失。本案中,原告已经向被告预付152,000元货款,但被告未向原告交付合同项下的货物,故原告有权要求被告返还152,000元货款。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭,本院视为其放弃抗辩的权利。据此,依照《中华人民共和国合同法》第九十七条二百六十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定,判决如下:
  被告上海舒森木业制品厂于本判决生效之日起十日内返还原告江西牧昌装饰工程有限公司货款152,000元。
  本案受理费3,462元(原告江西牧昌装饰工程有限公司均已预缴),由被告上海舒森木业制品厂负担。
  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,同时按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,并按上诉状请求金额预缴上诉受理费,上诉于上海市第二中级人民法院。

审 判 长  陆凤高
人民陪审员  张莉丽
人民陪审员  秦瑞秋
二〇一八年七月五日
书 记 员  胡鹤飞

附:相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法
第九十七条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。
二、《中华人民共和国民事诉讼法
第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。

上海浩锦律师事务所地址:上海市共和新路5000弄6号1608室(共和新路与共康路路口,绿地集团)
电话: 13564084343 张昌伟主任律师